Постановление Правительства РМ от 19.08.2013 N 345 "О внесении изменений в Положение об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2013 г. № 345
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Республики Мордовия в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Внести в Положение об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 мая 2006 г. № 204 "Об утверждении Положения об Адресной инвестиционной программе Республики Мордовия" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2006 г. № 555, от 10 августа 2009 г. № 353, от 15 июня 2010 г. № 261, от 27 декабря 2010 г. № 506, от 23 июля 2012 г. № 284), следующие изменения:
1) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. По итогам размещения заказов государственный заказчик заключает государственные контракты на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по строительству объектов для государственных нужд по форме согласно приложению 4.";
2) приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к Положению об Адресной
инвестиционной программе
Республики Мордовия
Примерная форма
государственного контракта на выполнение работ
по разработке проектной документации на выполнение работ
по строительству объектов для государственных нужд
___________________________________________________________________________
(место заключения государственного контракта)
___________________________________________________________________________
(дата заключения государственного контракта)
__________________________________________________________________________,
(полное наименование государственного заказчика)
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________, с одной
(устава, положения)
стороны, и _______________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", зарегистрированное __________________
__________________________________________________________________________,
(организация-регистратор, дата регистрации, ОГРН)
имеющее свидетельство на допуск к работам на _____________________________,
(виды работ)
выданное _________________________________________________________________,
(наименование организации, выдавшей свидетельство о допуске)
регистрационный номер ____________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании
результатов размещения государственного заказа Республики Мордовия № ______
(протокол № ______ от ________________) заключили настоящий Государственный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной документации по объекту: ________________________________ (далее - работы) в срок _____ календарных дней с даты заключения настоящего контракта.
1.2. Результатами выполненных работ по настоящему контракту являются результаты инженерных изысканий, результаты обследований, законченная, рассмотренная, согласованная в установленном порядке проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы и рабочая документация, которые доставляются до места поставки.
1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с заданием на проектирование, являющимся приложением 1 к настоящему контракту (не приводится), и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ, являющимся приложением 2 к настоящему контракту (не приводится).
1.4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После утверждения решения о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в 10-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта.
1.5. Право собственности на выполненные работы переходит к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.
1.6. Право на заключение контракта на ведение авторского надзора при строительстве объекта остается за Исполнителем.
2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Исполнитель передает Заказчику результаты инженерных изысканий и (или) результаты обследований и (или) проектную документацию и (или) рабочую документацию по накладной и акт приема-передачи выполненных работ в течение ____ дней со дня выполнения каждого этапа работ, предусмотренного календарным планом (приложение 2 к настоящему контракту).
2.2. Заказчик в течение ____ дней со дня получения акта приема-передачи выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ.
2.3. Результаты инженерных изысканий, результаты обследований и разработанная Исполнителем проектная документация должны обеспечивать проведение государственной экспертизы.
2.4. В случае если Заказчик имеет претензии по качеству выполненных работ, при несоответствии результатов инженерных изысканий, результатов обследований, проектной и рабочей документации требованиям контракта или нормативной документации, Заказчиком составляется перечень необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ____ дней. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение ____ дней.
2.5. Заказчик направляет результаты инженерных изысканий, результаты обследований и проектную документацию на государственную экспертизу.
2.6. Исполнитель обеспечивает доставку результатов инженерных изысканий, результатов обследований и проектной документации до места проведения государственной экспертизы с последующим возвратом на место поставки за счет стоимости работ по контракту.
2.7. При выявлении в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.) в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий и (или) получении отрицательного заключения государственной экспертизы Исполнитель обязан в срок ___ (_________) календарных дней с момента их получения за свой счет устранить все выявленные недостатки.
2.8. В случае проведения повторной государственной экспертизы стоимость повторной государственной экспертизы оплачивает Исполнитель.
2.9. При нарушении срока, указанного в пункте 2.7 настоящего контракта, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
2.10. Исполнитель доставляет до места поставки результаты выполненных работ за счет стоимости работ по контракту.
2.11. После получения положительного заключения государственной экспертизы и выполнения требований пункта 2.10 настоящего контракта Исполнитель представляет Заказчику завершающий акт приема-передачи выполненных работ по контракту.
2.12. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу, в этом случае Заказчик принимает результаты работ в порядке, установленном настоящим разделом.
2.13. Место поставки результатов выполненных работ (результатов инженерных изысканий, результатов обследований, проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы и рабочей документации): __________________________.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. За выполненную работу согласно настоящему контракту Заказчик уплачивает Исполнителю _______ (_____________________________________) рублей, в том числе НДС - 18% - __________ рублей. Источник финансирования - ________________________.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
3.2. В цену включены затраты на сбор исходных данных для проектирования, выполнение инженерных изысканий, выполнение обследований, разработку проектной и рабочей документации, получение согласований, разработку специальных технических условий (при необходимости), доставку документации, налоги.
3.3. Оплата в размере 100 (сто) процентов цены государственного контракта производится в течение __________ (___________) дней после подписания завершающего акта сдачи-приемки выполненных работ при наличии положительного заключения государственной экспертизы и выполнения пункта 2.10 государственного контракта.
3.4. Оплата выполненных работ может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), путем перечисления Заказчиком суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход республиканского бюджета Республики Мордовия на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями настоящего контракта.
4. Технические требования и условия выполнения работ
4.1. Исполнитель должен разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", заданием на проектирование, действующими нормативными документами в полном объеме по составу проекта, согласованную со всеми заинтересованными организациями и эксплуатационными службами в 5 экземплярах на бумажных носителях и в 3 экземплярах на электронных носителях (лазерные диски).
4.2. Исполнитель должен разработать рабочую документацию в объеме, обеспечивающем реализацию в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации.
4.3. Сметы (локальные, объектные и сводная) должны быть составлены ресурсным методом по сметно-нормативной базе ценообразования ТСНБ-2001 года и в текущих ценах с использованием программного комплекса "РИК", с применением местных ТЕР, с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов (в формате программы "WORD", "РИК") и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов (в формате программы "WORD", "РИК"). В смету должны быть включены пусконаладочные работы. В состав сметной документации должны быть включены согласованные с отделом ценообразования Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия ведомости договорных цен на строительные изделия и конструкции, сметные цены которых отсутствуют в электронном формате программы "РИК".
В сметной документации на технологическое оборудование по каждой единице монтируемого оборудования необходимо отдельно указывать стоимость единицы и стоимость монтажа единицы технологического оборудования.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Основные права и обязанности Сторон по настоящему контракту отражены в специальных разделах контракта. В дополнение к специальным разделам Стороны согласуют нижеследующее.
5.2. Заказчик имеет право:
1) контролировать ход выполнения работ Исполнителем по контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
2) в случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом, в связи с недостатками разработанной документации привлечь Исполнителя к участию в деле;
3) требовать от Исполнителя исправления недостатков в выполненных работах за счет средств Исполнителя, в том числе при наличии положительного заключения экспертизы и выявлении недостатков при реализации документации;
4) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;
5) провести экспертизу выполненных Исполнителем работ с привлечением экспертов, экспертных организаций с целью подтверждения экспертным заключением нарушения условий контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта.
5.3. Заказчик принимает на себя обязательства:
1) оказывать содействие Исполнителю по вопросам, имеющим отношение к выполнению настоящего контракта и не требующим дополнительных материальных и/или финансовых затрат;
2) информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения работ по контракту;
3) сообщать Исполнителю в письменной форме, а также посредством факсимильной связи о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;
4) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта будет установлено несоответствие Исполнителя установленным конкурсной документацией требованиям к участникам размещения заказа или представление Исполнителем недостоверной информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса;
5) в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, надлежащим образом уведомить Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта, направив такое решение Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 12 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;
6) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в подпункте 5 пункта 5.2 настоящего контракта.
5.4. Исполнитель имеет право:
1) запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего контракта;
2) привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных техническим заданием на проектирование. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
При этом договором субподряда должен быть предусмотрен переход всех интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности, достигнутый в ходе исполнения работ по договору, к Исполнителю, а также положение о том, что результаты интеллектуальной деятельности, достигнутые в ходе исполнения работ по договору, используются только Исполнителем.
Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками;
3) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель принимает на себя обязательство:
1) выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству;
2) по требованию Заказчика представлять договоры субподряда, заключенные с субподрядными организациями, с обязательным представлением копий свидетельств о допуске к работам;
3) по запросу Заказчика информировать его о ходе выполнения работ по контракту, а также участвовать во всех проводимых мероприятиях в органах государственной власти, государственного надзора и контроля, органах местного самоуправления и т.п., посвященных выполнению предмета контракта;
4) если в процессе проектирования возникла необходимость получения дополнительных технических условий, необходимых для функционирования проектируемого объекта, в том числе инженерно-технического обеспечения, то сбор дополнительных технических условий для выполнения работ по контракту осуществляет Исполнитель;
5) осуществлять корректировку документации в случае, если после ее передачи Заказчику изменились требования нормативных документов по проектированию, а также в случае изменения в процессе проектирования технических условий на проектирование объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего контракта, в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. настоящего контракта, без увеличения стоимости контракта. При этом изменения технических условий на проектирование могут быть выданы не позднее 10 дней до готовности передачи Исполнителем документации для проведения государственной экспертизы;
6) гарантировать Заказчику передачу результатов выполненных по контракту работ без нарушения исключительных прав других лиц как на документацию в целом, так и на отдельные ее части;
7) своими силами и за свой счет, не нарушая сроков сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в задании на проектирование или в настоящем контракте;
8) в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения Исполнителем об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, надлежащим образом уведомить Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направив такое решение Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;
9) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия Исполнителем указанного решения.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств Заказчика по оплате. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по созданию проектной, рабочей документации, выполнению обследований и выполнению инженерных изысканий, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной, рабочей документации и инженерных изысканий. При обнаружении недостатков в проектной, рабочей документации, в результатах обследований или в результатах инженерных изысканий Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, произвести дополнительные инженерные изыскания, а также уплатить штраф в размере ______% от стоимости работ по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии.
6.4. При представлении Исполнителем некачественной документации, в том числе при несоответствии документации требованиям задания на проектирование (приложение 1 к настоящему контракту), Градостроительному кодексу Российской Федерации, СНиПам, иным действующим нормативным документам; отступлении от нормативных документов и технических условий; отсутствии необходимых согласований; несоответствии документации и/или принятых проектных решений действующим государственным нормативным актам и иным условиям контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ______% от стоимости работ по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии.
6.5. В случае доработки проектной, рабочей документации, результатов обследований и (или) результатов инженерных изысканий по замечаниям экспертизы и проведения повторной экспертизы стоимость повторной экспертизы оплачивает Исполнитель.
6.6. При нарушении Исполнителем срока выполнения работ, установленного государственным контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 1/75 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в пункте 1.1 настоящего контракта срока.
6.7. В случае нарушения сроков завершения отдельных этапов работ, предусмотренных календарным планом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере _______% от стоимости работ по контракту в течение ______ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии за каждое нарушение в отдельности.
6.8. За несвоевременное исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего контракта, он обязан оплатить штраф в размере ______% от стоимости работ по контракту в течение ___ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии.
6.9. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей Исполнителя, предусмотренных пунктами 2.4 и 2.7 настоящего контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от стоимости работ по контракту за каждое нарушение в отдельности в течение ____ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии.
6.10. За принятие неэффективных проектных решений, выявленных в процессе строительства и/или эксплуатации объекта, приведших к нерациональному использованию материально-технических ресурсов и повлекших неэффективное использование бюджетных средств, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 рублей (сумма штрафа устанавливается Заказчиком пропорционально цене контракта от 1% до 10%), а также возмещает убытки, причиненные Заказчику, в течение ___ рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии.
--------------------------------
<*> Для определения эффективности проектных решений используются следующие показатели:
- сметная стоимость строительно-монтажных работ по зданиям, сооружениям или конструктивным элементам;
- эксплуатационные затраты;
- продолжительность строительства объекта или выполнения определенного комплекса строительных и монтажных работ;
- производительность труда или затраты труда (трудоемкость);
- расход основных строительных материалов и изделий, уровень (степень) сборности, технологичность производства строительно-монтажных работ и др.
6.11. За неоповещение, а равно за несвоевременное оповещение Исполнителем банка, выдавшего банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта, об изменении условий контракта Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 5000 рублей.
6.12. За несвоевременное предоставление нового (иного) обеспечения контракта, в случае прекращения предыдущего, в соответствии с пунктом 9.7 контракта Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 15000 рублей.
6.13. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за представление недостоверных сведений в документах, представляемых для обеспечения исполнения контракта.
В случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения контракта, Заказчик вправе взыскать штраф с Исполнителя в размере 20000 рублей.
6.14. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе:
уменьшить оплату по контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы в республиканский бюджет Республики Мордовия. Расчет и обоснование начисленной суммы неустойки (пени, штрафа) отражается в акте (завершающем акте) сдачи-приемки выполненных работ;
удовлетворить требования неустойки (пени, штрафа) за счет обеспечения исполнения контракта.
6.15. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Предметом гарантийных обязательств являются соответствие качества выполненных работ требованиям настоящего контракта, заданию на проектирование, а также требованиям действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по предмету контракта; своевременное устранение недостатков и дефектов выполненных работ.
7.2. Исполнитель гарантирует безвозмездно устранять выявленные недостатки (дефекты) всего объема выполненных работ в срок _____ лет с даты подписания завершающего акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.3. Гарантия качества устанавливается на весь объем выполненных работ, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
7.4. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика своими силами и за свой счет устранять выявляемые недостатки выполненных работ.
7.5. В случае обнаружения Заказчиком каких-либо недостатков выполненных работ Заказчик в письменной форме, в том числе по факсу, уведомляет Исполнителя об обнаруженных недостатках и требует от Исполнителя безвозмездного устранения выявленных недостатков.
7.6. В случае предъявления Заказчиком к Исполнителю требования, предусмотренного пунктом 7.5 настоящего контракта, Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки работ в течение ____ (______) календарных дней со дня получения соответствующего требования об устранении недостатков.
7.7. Период времени, затраченный на устранение недостатков выполненных работ, в гарантийный срок не включается.
8. Изменение и расторжение контракта
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. В случае расторжения контракта в одностороннем порядке контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.3. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом Стороны от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.
8.4. Изменение контракта возможно только по соглашению Сторон, которое совершается в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.
8.5. Условие о сроке исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, является существенным и изменению не подлежит, вне зависимости от сроков получения Исполнителем любых данных и технических условий.
9. Особые условия
9.1. Срок выполнения работ по контракту включает выполнение обследований, сбор исходных данных для проектирования, технических условий, выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, разработку специальных технических условий (при необходимости), получение согласований, доставку документации.
9.2. В соответствии с частью 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Исполнитель обязан обеспечить получение технических условий.
9.3. Полученные Исполнителем технические условия должны быть согласованы Заказчиком.
9.4. Заключение договоров на технологическое присоединение к сетям является обязанностью Заказчика.
9.5. Выдача разрешений, сведений об участке строительства, технических условий и других документов осуществляется уполномоченными организациями в сроки, указанные в нормативных правовых актах, регулирующих отношения, связанные с деятельностью этих организаций.
9.6. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель обязан известить банк, выдавший банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта, об изменении условий контракта.
9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель в тот же день обязан предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту одним из способов, предусмотренных действующим законодательством, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в конкурсной документации, в противном случае контракт расторгается и сведения об Исполнителе вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.
9.8. Исполнитель должен соответствовать требованию, устанавливаемому в соответствии с законодательством Российской Федерации - наличие свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации на работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
10. Авторские права
10.1. Правообладателем объектов интеллектуальной собственности, созданных Исполнителем при выполнении работ по настоящему контракту, является Заказчик.
10.2. Исключительные права на проект считаются переданными Заказчику с момента подписания Сторонами завершающего акта приема-передачи выполненных работ по контракту.
10.3. Исключительное право использования проектной документации, разработанной Исполнителем по настоящему контракту, остается за Заказчиком.
10.4. Исполнитель гарантирует, что автор(ы) разработанного по контракту проекта не будет(ут) иметь каких бы то ни было требований и претензий в отношении использования Заказчиком этой документации.
11. Заключительные положения
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего контракта, Стороны разрешают путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне, нарушившей условия настоящего контракта. В претензии перечисляются допущенные при исполнении государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (пеня), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений и претензий Сторонами не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
11.4. При неурегулировании Сторонами споров в досудебном порядке, споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.
11.5. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.
11.6. Об изменении наименования, местонахождения, почтового и (или) юридического адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов и реквизитов свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) дней со дня внесения соответствующих изменений.
11.7. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых обязательств по нему.
11.8. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
11.9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
Приложения:
1. Задание на проектирование на _____ л.
2. Календарный план на ______ л.
3. Сметы на ______ л.
12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:
Государственного заказчика ____________________________________________
Исполнителя ___________________________________________________________
Банковские реквизиты Сторон:
Государственного заказчика ____________________________________________
Исполнителя ___________________________________________________________
13. Подписи представителей Сторон
От Государственного заказчика _________________________________ /Ф.И.О/
(подпись) М.П.
От Исполнителя ________________________________________________ /Ф.И.О/
(подпись) М.П.
Примерная форма
государственного контракта на выполнение
работ по строительству (реконструкции)
объектов капитального строительства
для государственных нужд
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
___________________________________________________________________________
(местонахождение объекта)
___________________________________________________________________________
(место заключения государственного контракта)
___________________________________________________________________________
(дата заключения государственного контракта)
__________________________________________________________________________,
(полное наименование государственного заказчика)
именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________, с одной
(устава, положения)
стороны, и _______________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", зарегистрированное ____________________
__________________________________________________________________________,
(организация-регистратор, дата регистрации, ОГРН)
имеющее свидетельство на допуск к работам на _____________________________,
(виды работ)
выданное _________________________________________________________________,
(наименование организации, выдавшей свидетельство о допуске)
регистрационный номер ____________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании
результатов размещения государственного заказа Республики Мордовия № ______
(протокол № ____ от _________) заключили настоящий Государственный контракт
о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
1.1. Настоящий Государственный контракт определяет порядок
взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по выполнению и
финансированию строительства ______________________________________________
(наименование объекта)
(далее - Объект) за счет средств республиканского бюджета Республики
Мордовия (средства республиканского бюджета Республики Мордовия и субсидии
из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального
строительства).
1.2. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательства по выполнению всех работ, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом, собственными силами и силами привлеченных
субподрядных организаций в соответствии с проектной документацией,
разработанной ____________________________________________________________.
(кем разработана)
1.3. Строительство Объекта (выполнение работ по Объекту) осуществляется в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Республики Мордовия.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать Объект готовым к эксплуатации в установленном порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.
1.5. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ (далее - Календарный план) (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Государственного контракта <1>.
1.6. Государственный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Государственному контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Государственным контрактом цену.
2. Стоимость Государственного контракта
2.1. Общая стоимость Государственного контракта на выполнение работ по строительству Объекта составляет ____________________ с учетом всех затрат Подрядчика при выполнении работ.
Источником финансирования выполняемых работ являются средства республиканского бюджета Республики Мордовия (средства республиканского бюджета Республики Мордовия и субсидии из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства).
2.2. Стоимость Государственного контракта установлена на основании результатов __________________________, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.
2.3. Если стоимость подлежащих выполнению работ существенно возросла и выполнение Государственного контракта без изменения его стоимости невозможно, то стоимость может быть изменена на основании соответствующего закона Республики Мордовия <2>.
2.4. В стоимость Государственного контракта включены затраты:
по организации работ на строительной площадке;
на материальные ресурсы, машины и механизмы;
по заработной плате рабочих-строителей и механизаторов (машинистов);
на приобретение и монтаж оборудования;
накладные расходы и сметная прибыль;
на проведение испытания и пусконаладочные работы;
на вспомогательные услуги;
по начислению налогов, пошлин;
прочие расходы Подрядчика <3>.
3. Порядок оплаты работ
Вариант 1
3.1. Оплата работ по государственному контракту производится Государственным заказчиком единовременно и в полном объеме после приемки объекта Государственным заказчиком в течение 30 дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Вариант 2 <4>.
3.1. Государственный заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Государственному контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
3.2. Основаниями для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2).
3.3. Оплату выполненных и принятых объемов работ Государственный заказчик производит в течение 30 дней со дня подписания Сторонами подтверждающих документов.
3.4. Государственный заказчик резервирует 10% от стоимости Государственного контракта до полного завершения работ по Объекту. Окончательный расчет производится Государственным заказчиком в течение 30 дней после полного завершения выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки законченного строительством Объекта.
3.5. Оплата по настоящему Государственному контракту может быть осуществлена Государственным заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы фактически выполненных работ, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход республиканского бюджета Республики Мордовия на основании платежного документа, оформленного Государственным заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
начало работ: в течение 3 дней со дня подписания Сторонами настоящего Государственного контракта;
окончание работ: __________ года ________________ месяца ______ дня.
Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным планом <5>.
4.2. Датой окончания работ по Государственному контракту является дата подписания акта приемки законченного строительством Объекта.
4.3. Стороны вправе по взаимному соглашению путем заключения дополнительного соглашения изменять сроки завершения отдельных этапов работ, указанные в Календарном плане, в пределах срока окончания всех работ <6>.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Для реализации настоящего Государственного контракта Государственный заказчик принимает на себя обязательства:
1) в течение ____ дней со дня подписания настоящего Государственного контракта передать Подрядчику на период строительства Объекта земельный участок, пригодный для строительства, разрешение на строительство;
2) в течение ____ дней со дня подписания настоящего Государственного контракта передать Подрядчику проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке;
3) до начала производства работ возвратить оформленный со своей стороны общий (и/или) специальные журналы работ;
4) производить промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Государственным контрактом;
5) осуществлять строительный контроль;
6) обеспечить ведение авторского надзора за строительством;
7) обеспечивать финансирование работ на Объекте в пределах стоимости настоящего Государственного контракта и выделенных из республиканского бюджета Республики Мордовия ассигнований по государственным капитальным вложениям на текущий финансовый год на основании принятых от Подрядчика отчетов о выполненных работах <7>;
8) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием перечисленных Подрядчику денежных средств <8>;
9) проверять предъявленные Подрядчиком к оплате документы за выполненные работы, поставленную продукцию;
10) участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
11) при обнаружении в ходе контроля (надзора) отступлений от условий настоящего Государственного контракта и проектной документации, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения;
12) организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта;
13) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Государственного контракта, если в ходе его исполнения будет установлено несоответствие Подрядчика установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или представление Подрядчиком недостоверной информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона;
14) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения надлежащим образом уведомить Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направив такое решение Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в разделе 18 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;
15) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, указанной в подпункте 5 пункта 5.2 настоящего Государственного контракта;
16) выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Государственным контрактом.
5.2. Государственный заказчик имеет право:
1) выдавать предписание о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, оборудования, не обеспечивающих установленный уровень качества;
2) полностью или частично приостанавливать работу на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, иных обстоятельствах, оговоренных настоящим Государственным контрактом;
3) беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по строительству Объекта;
4) производить соответствующие записи в общем и (или) специальных журналах производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации и условий настоящего Государственного контракта. Предписания и рекомендации отдаются Государственным заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или записываются в журнал учета выполненных работ (общий и (или) специальные);
5) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае проведения экспертизы решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Государственного контракта.
5.3. Для выполнения работ по настоящему Государственному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
1) принять по акту приемки-передачи земельный участок, проектную документацию и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Государственному контракту;
2) выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом, и в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта, утвержденной проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТами, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами и сдать Объект Государственному заказчику в установленный срок;
3) возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Государственному контракту;
4) выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность;
5) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом и техническими условиями;
6) обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение, информационные щиты;
7) обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на строительной площадке, ограждения мест производства работ и выполненных работ с начала выполнения работ и до их окончания;
8) принимать необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе строительства зеленым насаждениям, ограждениям, проездам и дорогам на строительной площадке и прилегающей территории. В случае их повреждения и/или разрушения обеспечить их восстановление;
9) обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;
10) обеспечить соблюдение температурного режима на Объекте для выполнения строительно-монтажных работ, в том числе отопление на период строительства;
11) согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке;
12) вести с начала работ на Объекте и до их завершения оформленные в установленном порядке заверенные журналы учета выполненных работ (общий и (или) специальный), входного и операционного лабораторного контроля;
13) в течение ____ дней со дня подписания настоящего Государственного контракта представить Государственному заказчику оформленный со своей стороны общий и (или) специальные журналы учета выполненных работ;
14) произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Государственного заказчика и эксплуатационной организации;
15) немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных Государственным заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
16) исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Государственного контракта;
17) обеспечивать Государственному заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта;
18) извещать Государственного заказчика не менее чем за _____ часа (дня) о времени освидетельствования скрытых работ;
19) по требованию Государственного заказчика представлять договоры субподряда, заключенные с субподрядными организациями, с обязательным представлением копий свидетельств о допуске к работам;
20) по требованию Государственного заказчика представлять копии платежных документов, договоров на поставку продукции и других документов;
21) ежемесячно не позднее 26-го числа текущего месяца представлять Государственному заказчику акты выполненных за отчетный месяц работ (формы КС-2 и КС-3) <9>;
22) по требованию Государственного заказчика представлять всю необходимую информацию о сооружаемом Объекте, в том числе в электронном формате;
23) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;
24) выполнять мобилизационные задания, установленные Государственным заказчиком;
25) за _____ дней до завершения работ на Объекте письменно известить об этом Государственного заказчика;
26) передать по окончании строительства Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию;
27) до подписания акта приемки законченного строительством Объекта представить Государственному заказчику документы, указанные в Перечне документов, прилагаемых к сдаче законченного строительством Объекта (приложение 2);
28) после подписания акта приемки законченного строительством Объекта в течение _____ дней или иные согласованные с Государственным заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику и (или) субподрядчикам временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество;
29) устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, согласованные с Государственным заказчиком;
30) осуществлять согласование проведения работ по разрытию грунта или вскрытию дорожных покрытий с заинтересованными организациями и Управлением ГИБДД МВД по Республике Мордовия, а также, по доверенности Государственного заказчика, обращаться с заявлением и предоставлять необходимые документы в уполномоченный орган, с целью получения разрешения (ордера) на производство земляных работ;
31) обеспечить содержание Объекта после его принятия Государственным Заказчиком до подписания акта приема-передачи завершенного строительством объекта в государственную казну Республики Мордовия;
32) в течение 3 (трех) рабочих дней известить банк, выдавший банковскую гарантию в обеспечение исполнения Государственного контракта, об изменении его условий;
33) в случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Государственному контракту, в тот же день предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту одним из способов на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме;
34) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения надлежащим образом уведомить Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направив такое решение Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в разделе 18 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику;
35) отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта устранены нарушения условий Государственного контракта, послужившие основанием для принятия Подрядчиком указанного решения;
36) выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Государственным контрактом.
5.4. Подрядчик имеет право:
1) привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование;
2) требовать оплаты по настоящему Государственному контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту
3) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Обеспечение строительства
материалами и оборудованием
6.1. Строительство Объекта по настоящему Государственному контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества.
Используемые в строительстве Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты уполномоченных органов.
6.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Государственным заказчиком совместно с Подрядчиком. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, осуществляет Подрядчик. Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Государственным заказчиком, Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. В случае выявления Подрядчиком некомплектности поставленного Государственным заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом Государственного заказчика. После получения соответствующего уведомления Государственный заказчик при участии Подрядчика составляет соответствующий акт. Предъявление претензии к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Государственного заказчика. Государственный заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение ___ дней со дня составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Государственный заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению Сторон эти работы могут выполняться Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку).
(Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком.
Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком.) <10>.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Для осуществления строительного контроля за выполнением работ по Государственному контракту, контроля за ходом исполнения условий Государственного контракта и приемки выполненных работ Государственный заказчик назначает ответственного представителя.
7.2. Приемка Объекта, включая выполнение испытаний, пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. За ____ дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Государственного заказчика о необходимости создания комиссии по приемке законченного строительством Объекта.
7.4. Подрядчик передает Государственному заказчику за ___ дней до начала приемки Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам.
7.5. Государственный заказчик, получивший сообщение Подрядчика о полном завершении работ на Объекте, создает приемочную комиссию и приступает к приемке выполненных работ.
7.6. Сдача Объекта Подрядчиком и приемка его Государственным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами.
7.7. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию, его эксплуатацию.
7.8. Приемке законченного строительством Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Государственного заказчика и иных заинтересованных лиц.
Приемка законченного строительством Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
Результаты испытаний оформляются соответствующим документом, подписанным Сторонами. Государственный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
7.9. Государственный заказчик осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за отчетный период. Подрядчик в срок, указанный в подпункте 21 пункта 5.3 настоящего Государственного контракта, представляет Государственному заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата РФ), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ, а также исполнительную документацию и документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, счета-фактуры, накладные и другие документы) <11>.
7.10. Государственный заказчик в течение ____ дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ <12>.
7.11. В случае если Государственный заказчик в течение _____ дней не оформил представленные документы, не дал мотивированного отказа в приемке работ, работы считаются принятыми Государственным заказчиком и подлежат оплате <13>.
7.12. В случае обнаружения Государственным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Государственный заказчик извещает Подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных дефектах в срок, указанный в извещении. Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двухстороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения стоимости Государственного контракта переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Государственным контрактом. Государственный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
8. Скрытые строительные работы
8.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Государственного заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Государственного заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за ___ часа (дня) до начала проведения этой приемки. Если представитель Государственного заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Государственного заказчика производится за его счет.
8.2. В случае если представителем Государственного заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика, за исключением случаев неявки представителя Государственного заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Государственного заказчика (представитель Государственного заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Государственного заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
8.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Государственного заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Государственному контракту работы составляет ___ лет с даты подписания акта приемки законченного строительством Объекта.
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 9.3 настоящего Государственного контракта недостатков Государственный заказчик извещает Подрядчика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении. В течение ____ дней после получения уведомления Подрядчиком об обнаруженных недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию (независимого эксперта) в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение ____ дней от составления указанного в настоящем пункте акта Государственный заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Государственного контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 9.3 настоящего Государственного контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение ____ дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
10. Строительный контроль
10.1. Государственный заказчик обязан осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
10.2. Государственный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе в установленном законом порядке заключать государственный контракт об оказании услуг по осуществлению строительного контроля за ходом и качеством выполняемых работ с организацией, имеющей свидетельство о допуске на соответствующий вид работ (далее - инженерная организация). Государственный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в _____-дневный срок после заключения такого государственного контракта. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Государственного заказчика будут осуществлять строительный контроль, и наименование инженерной организации.
10.3. Государственный заказчик либо инженерная организация от имени и по письменному поручению Государственного заказчика осуществляет строительный контроль и контроль за соблюдением Подрядчиком графика производства работ, качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Государственного контракта и проектной документации.
10.4. Подрядчик ведет общий и (или) специальный журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.
Представитель Государственного заказчика производит записи в журнале в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 5.2 настоящего Государственного контракта. Государственный заказчик или инженерная организация регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
10.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Государственный заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
11. Распределение рисков
11.1. После подписания акта приемки законченного строительством Объекта Государственный заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.
11.2. До сдачи Объекта Подрядчик несет риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
12. Имущественная ответственность
12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Государственного контракта.
12.2. В случае нарушения срока окончания работ на Объекте, указанного в пункте 4.1 настоящего Государственного контракта, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 1/75 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Государственного контракта.
12.3. В случае нарушения сроков завершения отдельных этапов работ, предусмотренных Календарным планом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной семьдесят пятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости соответствующего этапа работ <14>.
12.4. За несвоевременное представление отчетной и исполнительной документации, указанной в пункте 7.9. настоящего Государственного контракта, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей <15>.
12.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Государственному заказчику неустойку в размере ____________ за каждый день просрочки.
12.6. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в сроки, установленные Государственным заказчиком.
12.7. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актами, указанными в пунктах 7.12, 9.4. настоящего Государственного контракта, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере _______ за каждый день просрочки до исполнения соответствующего обязательства.
При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов в выполненных работах Государственный заказчик вправе устранить обнаруженные дефекты своими силами с полным возмещением Подрядчиком затрат на их устранение.
12.8. В случае нарушения земельного законодательства по вине Подрядчика (разработка сосредоточенных резервов без соответствующего оформления и т.д.) Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям и Государственному заказчику за свой счет.
12.9. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Подрядчик обязан выполнить восстановление поврежденных инженерных сетей за свой счет в сроки, установленные Государственным заказчиком.
12.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Государственному контракту.
12.11. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении актов о выявленных дефектах, указанных в пунктах 7.12, 9.4 настоящего Государственного контракта, в сроки, установленные Государственным заказчиком, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 5000 рублей.
12.12. В случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта Государственный заказчик вправе взыскать штраф с Подрядчика в размере 20000 рублей.
12.13. За несвоевременное предоставление нового обеспечения исполнения Государственного контракта в случае недействительности предыдущего Государственный заказчик вправе взыскать штраф с Подрядчика в размере 15000 рублей.
12.14. За неоповещение банка, выдавшего банковскую гарантию в обеспечение исполнения Государственного контракта, об изменении условий Государственного контракта Государственный заказчик вправе взыскать штраф с Подрядчика в размере 5000 рублей.
12.15. За неисполнение и (или) за просрочку исполнения предписания Государственного заказчика, вынесенного в ходе проведения строительного контроля, Государственный заказчик вправе требовать уплаты штрафа с подрядчика в размере ______ рублей.
12.16. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств по настоящему Государственному контракту Государственный заказчик вправе уменьшить оплату по Государственному контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы в республиканский бюджет Республики Мордовия. Расчет и обоснование начисленной суммы неустойки (пени, штрафа) отражаются в акте сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).
12.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе предъявить финансовые требования обеспечения исполнения Государственного контракта в зависимости от способа обеспечения исполнения Государственного контракта, выбранного Подрядчиком.
12.18. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 3 и подпунктом 7 пункта 5.1 настоящего Государственного контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных разделом 3 и подпунктом 7 пункта 5.1 настоящего Государственного контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
12.19. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Государственному контракту.
12.20. Стороны настоящего Государственного контракта освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, иных природных явлений, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Государственному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Государственного контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.
13.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, если данные обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Государственного контракта в срок.
13.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в ___-дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта, либо инициировать процедуру расторжения Государственного контракта.
13.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Государственному контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение ____ дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
13.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 13.1 настоящего Государственного контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Государственный контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
14. Внесение изменений в Государственный контракт
14.1. Внесение изменений в настоящий Государственный контракт производится в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.2. Любая договоренность между Сторонами, предусмотренная условиями настоящего Государственного контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Государственным контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Государственному контракту.
15. Порядок урегулирования споров между Сторонами
15.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Государственного контракта, были урегулированы путем переговоров.
15.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Государственному контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее _____ дней с даты ее получения.
15.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным или иным судом в установленном порядке.
16. Срок действия, условия и порядок
расторжения Государственного контракта
16.1. Настоящий Государственный контракт действует с даты его подписания Сторонами и до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
16.2. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
В случае расторжения Государственного контракта в одностороннем порядке контракт считается расторгнутым через десять дней после даты надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.
При расторжении Государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от его исполнения другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта.
16.3. При расторжении Государственного контракта по любым основания Стороны обязаны:
1) подрядчик передать в срок ____ дней по акту Государственному заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, и документацию (проектную, разрешительную и исполнительную, включая акты на скрытые работы, испытания и пусконаладочные работы) по Объекту, незавершенное производство по акту приемки выполненных работ с составлением акта сверки выполненных и оплаченных работ;
2) государственный заказчик:
принять свободную от имущества Подрядчика и мусора строительную площадку, документацию (проектную, разрешительную и исполнительную, включая акты на скрытые работы, испытания и пусконаладочные работы) по Объекту и работы, выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на день расторжения настоящего Государственного контракта, в течение ____ дней;
оплатить принятую, но неоплаченную работу в течение _____ дней с даты оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат, подписанных актов сверки выполненных и оплаченных работ на день расторжения настоящего Государственного контракта, а также приемки от Подрядчика строительной площадки, всей документации (проектной, разрешительной и исполнительной, включая акты на скрытые работы, испытания и пусконаладочные работы).
17. Прочие условия
17.1. Увеличение в связи с инфляцией объема финансирования, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, в течение финансового года не производится <16>.
17.2. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ Государственным заказчиком не оплачиваются.
17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Государственного контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон, в том числе Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося Объекта, в средствах массовой информации и сети Интернет без письменного разрешения Государственного заказчика.
17.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Государственным контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Государственным контрактом.
17.5. Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
17.6. Об изменении местонахождения, почтового и (или) юридического адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить другой Стороне в течение ____ дней.
17.7. При выполнении настоящего Государственного контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Мордовия.
17.8. Все указанные в Государственном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
17.9. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Государственного контракта.
18. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:
Государственного заказчика
_______________________________________________________________________
Подрядчика
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты Сторон:
Государственного заказчика
_______________________________________________________________________
Подрядчика
_______________________________________________________________________
19. Подписи представителей Сторон
От Государственного заказчика _________________________________ /Ф.И.О/
(подпись) М.П.
От Подрядчика _________________________________________________ /Ф.И.О/
(подпись) М.П.
--------------------------------
<1> Пункт включается в случае, если длительность производственного цикла выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год и более.
<2> Пункт включается в случае, если стоимость государственного контракта на выполнение работ, заключенного на срок не менее чем три года, составляет один миллиард рублей и более.
<3> Из перечня затрат в государственный контракт включаются затраты, применяемые к конкретному государственному контракту.
<4> Вариант 2, предусматривающий поэтапную оплату выполненных подрядчиком работ, применяется лишь в случаях, если длительность производственного цикла выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год и более.
<5 - 9> Пункт включается в случае, если длительность производственного цикла выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год и более.
<10> В государственном контракте указывается один из вариантов в зависимости от того, какая Сторона осуществляет поставку строительных материалов и оборудования.
<11 - 16> Пункт включается в случае, если длительность производственного цикла выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, составляет один год и более.
Приложение 1
к примерной форме
государственного контракта на выполнение
работ по строительству строек и объектов
для государственных нужд
Календарный план
выполнения работ по строительству
_____________________________________________
(наименование объекта)
№ Наименование работ (конструктивные Стоимость, Срок выполнения
п/п элементы) и основные этапы их выполнения тыс. руб. (дата начала и
окончания работ)
Срок окончания выполнения работ - __________________ 201___ г.
Государственный заказчик Подрядчик
М.П. М.П.
Приложение 2
к примерной форме
государственного контракта на выполнение
работ по строительству строек и объектов
для государственных нужд
Перечень
документов, прилагаемых к сдаче
законченного строительством Объекта
______________________________________
(наименование объекта)".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.СУШКОВ
------------------------------------------------------------------